Договор на поставку металлоконструкций

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор поставки металлопроката образец бланк». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Содержание

1. Договор поставки металлоконструкций

2. Спецификация к договору на поставку металлопродукции

3. Типовые формы договора на поставку продукции

4. Договор поставки металлопроката образец бланк (бланк, образец — 2020)

5. Договор поставки металлопроката

6. Договор на поставку металлопроката

7. Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций

8. Как выглядит договор купли-продажи металлоконструкций?

1.1. По настоящему Договору Сторона 2 обязуется в установленный Договором срок поставить и передать в собственность Стороне 1 (далее – «Товар»), наименование, количество и иные требования к которому определены в приложении №, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Сторона 2 также обязуется в установленный Договором срок выполнить указанные ниже работы по монтажу товара по адресу: и сдать их результат Стороне 1. Сторона 2 обязана выполнить следующие работы: .

1.3. Сторона 1 обязуется принять товар и выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

Договор поставки металлоконструкций

2.1. Стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, определена в Приложении №.

2.2. Стоимость товара, указанная в Приложении №, включает стоимость товара, а также стоимость его доставки Стороной 2 до места выполнения работ: . В случае изменения адреса доставки Сторона 1 заблаговременно сообщает об этом Стороне 2.

2.3. Оплата товара осуществляется Стороной 1 в путем их перечисления на счет Стороны 2 в следующем порядке: .

3.1. Сторона 2 обязана отгрузить товар в адрес Стороны 1 в срок до «»2022 г. Не позднее дней со дня отгрузки Сторона 2 сообщает Стороне 1 о дате отгрузки товара и о .

3.2. Доставка товара осуществляется Стороной 2 до места выполнения работ .

3.3. Сторона 2 обязана обеспечить передачу товара Стороне 1 в срок до «»2022 года в месте выполнения работ. Разгрузка товара осуществляется Стороной 1.

3.4. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г. №П-7 и от 15 июня 1965г. №П-6. Приемка товара оформляется двухсторонним актом приемки-передачи.

3.5. Право собственности и риски случайной гибели или повреждения товара переходят к Стороне 1 с момента передачи товара Стороной 2 и подписания акта приемки-передачи.

3.6. Сторона 1 обязана принять переданный ей товар, за исключением случаев, когда она вправе потребовать его замены.

3.7. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным в технической документации. Техническая документация передается Стороной 1 Стороне 2 и возвращается Стороной 2 Стороне 1 в согласованный ими срок по двухстороннему акту приемки-передачи.

5.1. Стоимость работ, выполняемых Стороной 2 по Договору, определяется в Приложении №, являющемся неотъемлемой частью Договора. В стоимость работ включены расходы по проживанию и питанию работников Стороны 2, которые будут выполнять работы по Договору. Стоимость работ по Договору увеличению не подлежит.

5.2. Оплата работ осуществляется Стороной 1 в рублях путем их перечисления на счет Стороны 2 в следующем порядке: .

6.1. Оборудование и технику для выполнения работ предоставляет Сторона 1. Оборудование и техника предоставляются Стороне 2 по мере необходимости по письменному обращению ее представителя. Передача оборудования и техники Стороне 2 будет подтверждаться . Также Сторона 1 обеспечивает все необходимое для выполнения работ (материалы, комплектующие, электроэнергию и т.п.).

6.2. Сторона 2 обязана выполнить работы по настоящему договору в сроки, установленные графиком работ – Приложение №, являющееся неотъемлемой частью Договора.

6.3. Сторона 2 обязана выполнять предусмотренные Договором работы в соответствии с технической документацией, которая передается ей Стороной 1 в согласованный ими срок по двухстороннему акту приемки-передачи. Выполнение работ с отклонениями от технической документации не допускается. Работы должны выполняться Стороной 2 в соответствии с действующими строительными нормами и правилами . Сторона 2 при выполнении работ должна обеспечивать соблюдение норм безопасности.

6.4. Для выполнения работ по договору Сторона 1 передает Стороне 2 товар по акту приема-передачи.

6.5. Приемка работ осуществляется Стороной 1 в соответствии с в течение дней после получения ею сообщения Стороны 2 о готовности к сдаче результата работ. Сторона 2 обязана за дней до готовности работ к приемке сообщить об этом Стороне 1.

6.6. Сдача работ Стороной 2 и их приемка Стороной 1 оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. Сторона 1 обязана принять работ и в течение дней утвердить двухсторонний акт приемки-передачи или дать мотивированный отказ от приемки работ. В случае отказа в приемке работ Сторона 2 не вправе ссылаться на то, что Сторона 1 не осуществляла контроль и надзор за их выполнением. Работы считаются выполненными после передачи их результата Стороне 1 и подписания акта приемки-передачи результата работ.

6.7. В случае мотивированного отказа от приемки работ Сторонами составляется перечень и план необходимых доработок и сроков их исполнения. Устранение недоделок осуществляется Стороной 2 за свой счет.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до приемки работ Стороной 1 несет Сторона 2.

6.9. В случае, если государственными надзорными органами во время приемки в эксплуатацию будут выявлены недостатки в результате работ, которые не были выявлены при подписании акта приемки-передачи результата работ между Стороной 1 и Стороной 2, возникшие по вине Стороны 2, последняя обязуется за свой счет устранить такие недостатки в согласованные сроки.

Спецификация к договору на поставку металлопродукции

7.1. Одновременно с подписанием акта приемки-передачи результата работ Сторона 2 обязана возвратить Стороне 1 техническую документацию, переданную для выполнения работ. О возврате документации делается отметка в акте.

7.2. Если в период выполнения работ или в процессе приемки их результата выявится необходимость в производстве дополнительных работ или в иных изменениях, то эти изменения будут выполняться Стороной 2 за отдельную плату по письменному соглашению со Стороной 1.

7.3. В случае, если в процессе выполнения работ по Договору Сторона 2 допустила отступления от требований, установленных Договором, ухудшивших качество результата работ, то по требованию Стороны 1 она обязана безвозмездно исправить выявленные недостатки в установленный Стороной 1 срок.

7.4. Сторона 1 вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и иными вопросами, связанными с выполнением Договора, не вмешиваясь при этом в оперативно – хозяйственную деятельность Стороны 2.

7.5. Сторона 1, обнаружившая при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований технической документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязана немедленно заявить об этом Стороне 2.

7.6. Сторона 2 обязана исполнять полученные указания Стороны 1, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно – хозяйственную деятельность Стороны 2.

8.1. Гарантийный срок на товар и результат работ составляет при условии выполнения правил технической эксплуатации и за исключением случаев их преднамеренного повреждения третьими лицами и исчисляется со дня .

8.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Стороной 2 за свой счет.

8.3. В случае, если при передаче металлоконструкций или в течение гарантийного срока на них выявится их ненадлежащее качество, Сторона 1 вправе потребовать от Стороны 2 безвозмездного устранения недостатков металлоконструкций или их замены в срок, установленный Стороной 1.

8.4. В случае, если в течение гарантийного срока на результат работ выявится ненадлежащее качество результата работ, Сторона 1 вправе потребовать от Стороны 2 безвозмездного устранения недостатков результата работ в срок, установленный Стороной1.

8.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

8.6. Если Сторона 2 в течение срока, установленного в акте выявленных недостатков, не устранит недостатки или не заменит металлоконструкции, Сторона 1 вправе устранить недостатки силами другого лица или приобрести металлоконструкции с оплатой понесенных расходов за счет Стороны 2.

8.7. При отказе Стороны 2 от составления и подписания акта выявленных недостатков для их подтверждения Сторона 1 вправе назначить квалифицированную экспертизу. Оплата экспертизы осуществляется виновной Стороной.

Соглашение между поставщиком и покупателем заключается в письменной форме. В документе должны присутствовать такие пункты:

сведения о сторонах сделки (ФИО, должность, основание полномочий);
предмет (наименование, количество, качество, ассортимент товаров);
стоимость и порядок оплаты;
порядок передачи имущества;
ответственность за нарушение условий;
основания для расторжения сделки.

В тексте соглашения также необходимо указать, кто из сторон организует и оплачивает доставку товара. Перевозку продукции может осуществлять поставщик, сам заказчик или сторонняя транспортная организация.

Чтобы скачать образец договора поставки металлоконструкций, внесите данные о будущей сделке в шаблон, подготовленный нашими юристами. Готовый документ будет полностью соответствовать нормам действующего законодательства РФ.

В договор поставки товара образца 2022 — 2023 годов, в соответствии с действующим законодательством РФ, включаются следующие части:

1. Преамбула. Вводная часть договора, в которой указываются основные сведения о субъектах, заключивших сделку. В числе таких сведений:

наименование;
местонахождение;
информация о должностных лицах, подписавших договор (Ф. И. О., должность, реквизиты документов, подтверждающих их полномочия).

2. Предмет договора. Как правило, это первый раздел договорного документа, являющийся к тому же основным. Как уже было сказано в предыдущем разделе статьи, в этой части важно определить наименование и количество поставляемой продукции. Также в этом же разделе могут быть согласованы условия об ассортименте, комплектности и комплекте товара. Однако отсутствие условий об ассортименте и комплектности никаких негативных последствий для заключенной сделки не несет.

3. Права и обязанности сторон. Раздел не является обязательным, но традиционно размещается вторым в договорном документе о поставке. Правомочия сторон могут быть расписаны как максимально подробно, так и кратко с указанием лишь обязанности поставщика поставить качественную товарную продукцию в согласованный срок, покупателя — принять ее и своевременно оплатить.

4. Стоимость продукции, условия и сроки поставки. Эти положения могут быть выделены в несколько разделов или скомпонованы в один. При согласовании порядка оплаты товара в договоре необходимо указать точную дату, когда будут осуществляться поэтапные платежи или должен произойти окончательный расчет за товар.

5. В последнем разделе договора указываются реквизиты сторон и проставляются необходимые подписи и печати.

1.1. В соответствие с настоящим Договором, ПРОДАВЕЦ обязуется поставлять, а ПОКУПАТЕЛЬ принимать и оплачивать нержавеющий металлопрокат, далее ТОВАР, в количестве и по номенклатуре, согласно счетам, выставляемым ПРОДАВЦОМ на каждую партию ТОВАРА, и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. ПРОДАВЕЦ обязан в течение 3 рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет ПРОДАВЦА, передать ПОКУПАТЕЛЮ указанный в счете ТОВАР.

1.3. Оплаченный ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАР хранится бесплатно на складе ПРОДАВЦА в течение 10 рабочих дней, далее оплачивается каждый день хранения из расчета 0,1 % от суммы платежа.

3.1. Заказанные ПОКУПАТЕЛЕМ товары ПРОДАВЕЦ передает в таре соответствующей характеру поставляемых товаров и обеспечивающих возможность надлежащих: идентификации, погрузке-выгрузке, перевозке и хранения ТОВАРА на складе ПОКУПАТЕЛЯ. Перечень информации на упаковке ТОВАРА может меняться в зависимости от требований, предъявляемых к информации о ТОВАРЕ в стране завода-изготовителя и/или грузоотправителя.

3.2. Каждое наименование ТОВАРА должно иметь соответствующую маркировку. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право поставлять ТОВАР без клейма, если в соответствии с требованиями страны завода-изготовителя, проставление клейма на каждое наименование единицу ТОВАРА не предусмотрено.

4.1. ТОВАРЫ по настоящему договору поставляются разовыми поставками. Срок поставки очередной партии по настоящему договору определяется на основании Счета.

4.2. Поставка ТОВАРА осуществляется ПРОДАВЦОМ в соответствии со сроком поставки, отраженным в Счете по конкретной поставке. Заказы от ПОКУПАТЕЛЯ принимаются с помощью факсимильной или электронной связи и должны содержать наименование, количество товара, ГОСТ или ТУ ТОВАРА.

4.3. ТОВАРЫ очередной партии передаются ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ способом «выборки ТОВАРОВ на складе ПРОДАВЦА» либо осуществляется доставка (по согласованию сторон). Погрузка ТОВАРА в открытый автотранспорт ПОКУПАТЕЛЯ осуществляется силами и средствами ПРОДАВЦА. Транспортное средство, предоставленное ПОКУПАТЕЛЕМ должно обеспечивать возможность надлежащей погрузки ТОВАРА.

4.4. В процессе выборки товаров, на складе ПРОДАВЦА, ПОКУПАТЕЛЬ обязан проверить: — целостность упаковки и наличие маркировки принимаемых ТОВАРОВ; — количество мест и единиц ТОВАРА и состояние упаковки ТОВАРА и маркировки каждой единицы ТОВАРА; — качество и количество каждого наименования ТОВАРА.

4.5. Основанием для передачи-отгрузки ТОВАРА является надлежащим образом оформленные товарная накладная и счета-фактуры.

4.6. При обнаружении во время приемки повреждений упаковки ТОВАРА, а также порчи, повреждения, пересортицы и/или недостачи товара и других нарушений условий настоящего договора ПОКУПАТЕЛЬ незамедлительно ставит об этом в известность ПРОДАВЦА (его уполномоченного представителя), который также незамедлительно принимает меры к замене ненадлежащего ТОВАРА (единицы товара) надлежащим.

4.7. Право собственности на ТОВАР, а также риск случайной гибели и (или) повреждения ТОВАРА переходит в момент его передачи-погрузки ТОВАРА на транспортное средство ПОКУПАТЕЛЯ.
ТОВАР считается поставленным с момента принятия транспортным предприятием или экспедитором ПОКУПАТЕЛЯ всей заявленной партии ТОВАРОВ по товарной накладной.
Всю техническую документацию на ТОВАР, а также необходимые сертификаты передаются ПОКУПАТЕЛЮ одновременно с товарной накладной. Если по каким-либо причинам передача документов не состоялась одновременно с передачей ТОВАРА по товарной накладной, ПРОДАВЕЦ обязуется передать документы ПОКУПАТЕЛЮ лично или направить по почте заказным письмом в течении 3-х календарных дней с даты передачи ТОВАРА. Копия документов передается по факсу или электронной почте в день отгрузки.

5.1. Цена ТОВАРА определяется сторонами Договора в соответствии с выставленным ПРОДАВЦОМ Счетом Покупателю. В цену ТОВАРА включается стоимость упаковки, маркировки, погрузочных работ на транспорт ПРОДАВЦА.
Стоимость каждой отдельной партии ТОВАРА указывается в Счете, товарных накладных и счетах-фактурах.

5.2. В течении 3-х рабочих дней после выставления счета ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет на расчетный счет ПРОДАВЦА предоплату в соответствии с порядком оплаты, отраженным в Счете по конкретной поставке.

5.3. ППРОДАВЕЦ приступает к отгрузке ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ только после зачисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА.

Типовые формы договора на поставку продукции

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, соответствующую требованиям действующих ГОСТов и ТУ, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.2. Поставка продукции в течение срока действия настоящего договора осуществляется отдельными партиями. Ассортимент, количество, цена, сроки по каждой партии определяются в Спецификациях (счетах), прилагаемых к настоящему договору и являющихся его неотъемлемой частью.

2.1. Отгрузка со склада производится уполномоченному представителю Покупателя при условии предъявления уполномоченным представителем оригинала доверенности, оформленной на право получения отдельной партии продукции, составленной в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

2.2. Риск случайной гибели, а также право собственности переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки.

2.3. Датой поставки по настоящему договору является дата получения продукции на складе Поставщика Покупателем п.2.1. настоящего договора.

2.4. Документом, подтверждающим передачу продукции, является товарно-транспортная накладная, подписанная полномочными представителями сторон.

На тему «Договор купли-продажи металлопроката, металла, договор поставки металлопродукции, договор продажи, продажа и доставки металлопроката, договор поставки металла, металлопроката» мы собрали примеры документов, которые могут вас заинтересовать.

3.1. Цена поставляемой продукции определяется Сторонами в Спецификации, указанной в п. 1.2. настоящего Договора.

3.2. Цена на продукцию может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке, о чем Поставщик уведомляет Покупателя за 10 (десять) рабочих дней до даты изменения. Цена на продукцию, оплаченную Покупателем на условиях 100% предоплаты, изменению не подлежит.

3.3. Покупатель осуществляет 100% предоплату за поставляемую продукцию на основании выставленного Поставщиком счета в течение срока его действия. Иные порядок и сроки оплаты стороны могут предусмотреть в Спецификации или в дополнительных соглашениях к настоящему договору.

3.4. Оплата производится денежными средствами в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты по настоящему договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Покупатель обязан незамедлительно направить Поставщику копию платежного поручения, удостоверяющую факт оплаты.

3.5. Стороны обязуются составлять акт сверки взаиморасчетов, по требованию одной из сторон.

ООО «МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ», в дальнейшем именуемое Поставщик, в лице Генерального директора Коваленко Руслана Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Юридическое или физическое лицо, приобретающее металлопродукцию, услуги по металлообработке и доставке, в дальнейшем именуемое Покупатель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, принимают настоящие условия для всех сделок, совершенных без заключения письменного договора между Сторонами:

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлопродукцию, в дальнейшем именуемую Товар на изложенных в настоящем договоре условиях. 1.2. Наименование Товара, количество, качество, дополнительные характеристики, требования и цена, отражаются в счетах Поставщика и товаро-сопроводительных документах. Оплачивая счет, принимая предложенный Поставщиком Товар, Покупатель заявляет акцепт и принимает настоящие условия.

1.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих на территории РФ Государственных стандартов и технических условий, удостоверяться сертификатом качества или его копией.

2.1. Цена устанавливается на каждую партию, в рублях РФ за единицу Товара, на условиях франко-склад Поставщика и отражается в счете на оплату. Стоимость услуг по металлообработке, нанесению покрытий и доставке отражается отдельной строкой или включается в стоимость Товара — по соглашению Сторон. 2.2.

Сделка заключена на условиях, изложенных в Счете на оплату, если Покупатель произвел полную оплату в течение 2 (двух) дней, включая дату выставления платежного требования (Счета). Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательства или изменить цену на Товар и стоимость услуг, если Покупатель оплатил Счет частично и/или с нарушением установленного срока. 2.3.

Оплата Товара производится в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика, указанный в платежном требовании (счете). Датой оплаты Стороны считают дату зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 2.4. В назначении платежа обязательно указание наименования Товара, номера Счета и адреса доставки (если предусмотрена соглашением). Оплата Счета третьими лицами исключена. 2.5.

Окончательный расчет за фактически поставленное и принятое Покупателем количество Товара, выполненные работы и оказанные услуги, производится Покупателем в течение 5 (пяти) дней, на основании Счета-фактуры или УПД.

По истечении указанного срока задолженность Покупателя в результате новации признается коммерческим кредитом, на который начисляются проценты в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы долга, за каждый день пользования кредитом. 2.6. Сверка расчетов производится по требованию любой из Сторон. Если по истечении 10 дней Покупатель не заверил Акт сверки расчетов и/или не выразил обоснованные возражения, Акт сверки Поставщика считается принятым без замечаний.

2.7. Возврат излишне / ошибочно перечисленных денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании письменного требования Покупателя, представленного в оригинале.

4.1. Покупатель принимает Товар по количеству и качеству в порядке, предусмотренном инструкциями П-6 и П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР (с изменениями), в соответствии с Государственными стандартами, техническими условиями и дополнительно согласованными Сторонами характеристиками. 4.2.

При определении количества отгруженного / полученного Товара Стороны руководствуются единицами измерения, указанными в Счете. По фактическому или теоретическому весу Товар принимается на основании сертификата качества Производителя. 4.3.

Отклонение фактического веса в пределах 0,5% (половина процента) Стороны признают погрешностью измерительных приборов, а Покупатель соглашается с весом, указанным Поставщиком. 4.4.

При обнаружении несоответствия качества Товара (явные дефекты) требованиям ГОСТ, ТУ или иным согласованным качественным характеристикам, Покупатель вправе отказаться от приемки, потребовать замены на Товар надлежащего качества, уменьшения стоимости или возврата денежных средств.

4.5. При обнаружении скрытых недостатков (которые не могли быть обнаружены в момент передачи Товара), претензии по качеству Покупатель обязан предъявить в течение 10 дней с момента их обнаружения, но не позднее 30 дней с момента поставки.

5.1. За нарушение срока поставки Поставщик выплачивает исключительную неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки. Выплата неустойки прекращает обязательство Поставщика в натуре. 5.2. За нарушение сроков денежных расчетов Стороны несут ответственность в размере 0,1% от суммы долга, за каждый день просрочки. Настоящая неустойка подлежит уплате на основании требования кредитора.

5.3. За отказ Покупателя от Товара надлежащего качества, поставленного в установленный срок, Поставщик вправе требовать возмещения своих расходов на выполнение обязательства, уплаты штрафа в размере 20% от стоимости не принятого Товара. Не допустим отказ Покупателя от Товара надлежащего качества с индивидуально определенными свойствами.

Конечно, важно понимать, что дополнительные условия могут различаться, здесь все решает конкретный случай. Но «общепринятым» считают пени, если не будет осуществлена своевременная поставка продукции или оплата.

Те или иные дополнительные материалы, которые и подкрепляются к договору, способны регулировать его условия. Естественно они должны прикрепляться к оригиналу, так что не смогут рассматриваться без него.

Спецификация является одним из дополнительных материалов, она станет определять ассортимент, стоимость товара.

В договоре должен быть указан механизм оплаты услуги: реквизиты сторон-участниц договора с расчетным счетом и сроком перечисления средств. Предоплата фиксируется, как по сумме аванса, так и по сроку. Конечный расчет также. Нарушение сроков расчета чревато штрафными санкциями, о чем должно быть прописано в договоре.

Кроме того, здесь же указываются сроки уведомления покупателя, если поставщик изменил расценки.

В договоре расписаны обязанности каждой из сторон: от качества строительных материалов, их сохранности при транспортировке, маркировки и упаковки до сроков, как доставки, так и принятия товара покупателем.

Должен быть и пункт, регламентирующий ответственность каждой из сторон.

Договор поставки стройматериалов вступает в силу после подписания обеими сторонами с указанием реквизитов.

Дополнительные условия могут различаться в зависимости от каждого конкретного случая, однако довольно «общепринятым» является меня в случае несвоевременной поставки продукции или в случае несвоевременной оплаты. Как правило, размер этих пени одинаков и начисляется за каждый день просрочки (например, 0.1% от стоимости товара в день).
Любые дополнительные материалы к договору могут регулировать его условия, при этом они должны прикрепляться к оригиналу и не могут рассматриваться без него. Одним из наиболее распространенных дополнительных материалов является спецификация, определяющая ассортимент и стоимость товара.
Также для более прозрачного ведения дел стороны могут согласовать сравнение финансовой отчетности и порядок решения возникших споров.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора купли-продажи металла вариант которого можно скачать бесплатно.

Договор поставки металлопроката образец бланк (бланк, образец — 2020)

Договоры
Все документы

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Тип документа: Договор поставки

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 17,1 кб

Договор поставки долгосрочный имеет персональный номер, который ему присваивается в момент подписания и утверждения. Каждый документ должен иметь дату составления, а также ряд других необходимых реквизитов.

Договор поставки заключается между двумя лицами, одна из которых в дальнейшем именуется Поставщиком, а вторая – Покупателем. В шапке договора обязательно необходимо прописать полное наименование обеих сторон, составивших договор.

Предмет договора – установление длительных хозяйственных отношений между Поставщиком и Покупателем, которые являются для обеих сторон взаимовыгодными.

Тип документа: Договор поставки

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 22,5 кб

Типовой договор на поставку товаров заключается между двумя заинтересованными в этом сторонами. Каждая из сторон имеет определенные права и обязанности, несет ответственность за точность и своевременность выполнения взятых на нее обязательств.

Суть договора на поставку товаров

Поставщик с одной стороны и Покупатель с другой подписывают документ, в котором детально указан график поставки товаров, его способы оплаты и возврата существующей тары. В договоре обязательно необходимо прописывать полные реквизиты обеих сторон для осуществления дальнейшего сотрудничества.

К правильно составленному договору в обязательном порядке прилагается спецификация, в которой детально указывается ассортимент поставляемых товаров, их количество и соответствие качеству.

Поставщик гарантирует своевременные поставки только лишь качественных товаров. Покупатель же должен обеспечить приемку партии и зафиксировать нарушения, если таковы присутствовали. Приемка должна быть осуществлена:

Если же товар, который предлагает поставщик не требует обязательной упаковки с использованием тары, то отгрузка осуществляется без ее применения.

4.1. Продавец выставляет счет и счет-фактуру за поставленную и принятую Покупателем Продукцию на основании соответствующей накладной, подписанной обеими Сторонами. Датой поставки считается дата отметки уполномоченным представителем Покупателя в товарной накладной о принятии Продукции на складе Покупателя, расположенного по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего Договора.

4.2. После произведенной поставки и подписания соответствующей накладной Продавец передает Покупателю счет и счет-фактуру. По полученному счету Покупатель производит оплату поставленной Продавцом Продукции путем безналичного расчета в рублях в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной.

4.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.

5.1. Продукция передается Покупателю по адресу доставки, указанному в п. 3.2., и в сроки, согласованные Сторонами в п. 2.1.3.

5.2. Продукция передается в исправной оригинальной упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемой Продукции. Тара и упаковка должны предохранять Продукцию от повреждений и утраты качеств при транспортировке и хранении. Покупатель вправе не принимать Продукцию, если она доставлена в
нарушенной упаковке или не имеет надлежащей маркировки. Отметка об этом делается в товарной накладной.

5.3. Поставленная Продукция принимается Покупателем по товарным накладным. При принятии Продукции Покупатель осуществляет внешний осмотр и проверяет соответствие поставленной Продукции утвержденному образцу, а также целостность упаковки и наличие маркировки. По результатам данной проверки Покупатель подписывает товарные накладные при отсутствии претензий к ассортименту, комплектации, количеству и качеству Продукции. С момента подписания Покупателем товарных накладных к нему переходит риск случайной гибели и повреждения Продукции, а также право собственности на Продукцию.

5.4. При приемке Продукции Покупатель вправе потребовать, а Продавец обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие Продукции российским стандартам качества, техническим регламентам и прочим требованиям, установленным действующим законодательством.

5.5. Продавец считается исполнившим обязанность по поставке с момента подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон. В случае предъявления Покупателем претензий при приемке Продукции Продавец обязан устранить выявленные недостатки своими силами за свой счет путем: поставки недостающего количества Продукции; замены Продукции, не соответствующей условиям об ассортименте, комплектации или качеству, ранее согласованным Сторонами.
Срок устранения недостатков не должен превышать изначально оговоренного Сторонами срока поставки Продукции. При невозможности устранения недостатков в указанный срок и недостижения Сторонами иного соглашения Договор считается расторгнутым досрочно по вине Продавца с даты направления Покупателем уведомления о расторжении Договора, если иное не указано в уведомлении.

Договор поставки металлопроката

6.1. Качество поставленной Продукции должно полностью соответствовать требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя, а также техническим условиям, предусмотренным Договором.

6.2. Гарантийный срок на поставленную Продукцию составляет 12 месяцев с даты
подписания товарной накладной.

6.3. В случае обнаружения дефекта поставленной Продукции (выявления некачественной Продукции) в течение гарантийного срока вызов и явка представителей Продавца для участия в составлении рекламационного акта являются обязательными. Продавец обязан направить своего представителя к месту нахождения некачественной Продукции в течение трех календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя. В случае неявки представителя Продавца в указанный срок рекламационный акт составляется Покупателем самостоятельно и считается принятым (утвержденным) Продавцом без возражений. На основании рекламационного акта Поставщик по выбору
Покупателя выполняет одно из обязательств, указанных в п. 6.4 настоящего раздела.

6.4. После составления рекламационного акта Поставщик по выбору Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты составления указанного акта своими силами и за свой счет:
-заменяет Продукцию на новую, доставляет её Покупателю, и возмещает все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, либо возвращает денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

7.1. Продавец несёт полную ответственность за качество поставляемой Продукции, за соблюдение сроков поставки Продукции, а также за полноту и правильность оформления сопроводительной документации на Продукцию.

7.2. Покупатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в размере реального ущерба, причиненного Продавцу, кроме случаев просрочки оплаты поставленной Продукции.

7.3. За просрочку поставки или замены Продукции (части Продукции) Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,01% от стоимости непоставленной/ заменяемой Продукции за каждый день просрочки поставки/замены. Пеня начисляется за весь период просрочки и уплачивается Продавцом при условии получения от Покупателя письменного требования (претензии) об уплате пени.

7.4. В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты Продукции, предусмотренных настоящим Договором, Продавец направляет Покупателю уведомление о просрочке оплаты Продукции. Если Покупатель по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, Продавец вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,01% от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5% от суммы задолженности.

7.5. Продавец несет ответственность за поставку Продукции, обремененной правами третьих лиц, и обязан возместить Покупателю убытки, причиненные в результате предъявления Покупателю соответствующих претензий третьих лиц.
Срок возмещения убытков -10 календарных дней со дня получения cоответствующего требования от Покупателя. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

7.6. В случае обнаружения при приемке или при использовании Продукции
несоответствия её требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя или условиям, предусмотренным Договором, Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения уведомления от Покупателя заменить несоответствующую Продукцию и возместить Покупателю все убытки, связанные с такой заменой. В случае невозможности замены Продукции Продавец обязан в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату несоответствующей Продукции, и
уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

7.7. В случае обнаружения дефекта Продукции при её приемке Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления по выбору Покупателя заменить некачественную Продукцию и возместить Покупателю все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, или в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

7.8. В случае просрочки поставки/ замены Продукции (части Продукции) более, чем на 20 (двадцать)календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 20% от стоимости непоставленной Продукции и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Продавец обязан вернуть Покупателю денежные средства, полученные в оплату непоставленной Продукции,в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя о расторжении Договора. Датой расторжения Договора считается дата направления соответствующего уведомления Покупателем, если иное не указано в самом уведомлении.

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных об стоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются обстоятельствами непреодолимой силы, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Стороны договора и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие).
Сбои/перерывы в работе используемого Стороной договора оборудования и/или
программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются обстоятельствами непреодолимой силы,только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Стороны договора и/или третьих лиц.

8.2. Сторона договора обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона договора обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.

8.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону договора права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. По требованию другой Стороны Сторона договора обязана предоставить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом или
организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы.

8.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных о бстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.

8.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.

9.1.Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего
Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.

9.2.В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры,
указанные в п.9.1., в досудебном (претензионном) порядке.

9.3. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г.Кр-ска в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.

10.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках исполнения
настоящего Договора и содержащая включая, но, не ограничиваясь: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.

10.3.Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

10.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.

10.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения.

Договор на поставку металлопроката

2.1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: рублей.

2.2. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей.

2.3. При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере % рублей.

2.4. Оставшуюся сумму вносит после окончания производства (изготовлению) работ: рублей.

3.1. Срок изготовления стандартной конструкции составляет рабочих дней при условии оплаты Заказчиком суммы, предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора, а также выполнения работ, предусмотренных в п.

1.2 – замеры для конструкций. Срок изготовления нестандартной конструкции дополнительно согласовывается с Заказчиком в письменной форме, о чем делается запись в Техническом задании к настоящему Договору.

3.2. Срок выполнения работ после доставки на установку конструкций рабочих дня. Срок выполнения работ по отделке балконов составляет от рабочих дней.

В случаях, когда отделка производится гипсокартоном, штукатурные работы, покраска, стяжка или укладывание плитки, срок увеличивается до рабочих дней. Срок выполнения работ по установке крыши рабочих дня. По установке выноса – рабочих дня.

Кладка парапета – рабочих дня, чистовая кладка – рабочих дней. Сложный демонтаж осуществляется в течение рабочих дней. При одновременном заказе работ, сроки выполнения работ суммируются.

3.3. Срок поставки и установки согласовывается Сторонами дополнительно по средствам телефонной связи.

В случае отказа Заказчика от приема Товара в предложенное время, Заказчик обязан направить в письменном виде в адрес Исполнителя уведомление с указанием точных сроков приема Товара.

При переносе срока поставки Товара по инициативе Заказчика, Исполнитель вправе изменять сроки выполнения работ, предварительно уведомив об этом Заказчика.

3.4. Настоящим Стороны договорились, что в зависимости от атмосферных и погодных условий (мороз ниже -15 градусов Цельсия, ураган и пр.

), создающих опасность для качественного выполнения работ в срок, установленный по настоящему Договору и соглашению Сторон, Исполнитель вправе в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика в 3хдневный срок, увеличить срок выполнения работ до момента прекращения действия природных катаклизмов. Срок выполнения работ согласовывается Сторонами дополнительно.

3.5. Срок действия настоящего Договора наступает с даты подписания его сторонами и действует до окончания работ по договору, окончанием работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки работ.

4.1. Заказчик обязуется:

Принять работы в порядке и на условиях настоящего Договора, согласно ст.702 ГК РФ;
Заказчик не вправе вносить изменения, которые могут повлиять на производство (изготовление) работ, поставку Товара после подписания Технического задания, т.к. Товар изготавливается по индивидуальным размерам Заказчика;
Обеспечить Исполнителя электроэнергией и рабочим освещением и строительными мешками для мусора;
Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю при транспортировке изделий, а также при производстве монтажных работ: принять меры для защиты окружающей обстановки в помещении от загрязнения и порчи (тщательно закрыть мебель); при необходимости, обезопасить имущество третьих лиц от возможной порчи в процессе выполнения работ по установке оконных конструкций;
Осуществить все, предусмотренные настоящим Договором платежи, в размере и порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Договора.

4.2.

5.1. Приемка работ производится Заказчиком или его доверенным лицом на основании доверенности выданной Заказчиком.

5.2. Товар передается Заказчику на основании Акта сдачи-приемки работ, который подписывается Сторонами на дату передачи результата работ Заказчику.

5.4. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, последний должен указать в письменной форме причины не подписания, в случае отсутствия в письменной форме причин и уклонения от обязательства в принятии работ, работы считаются принятыми Заказчиком.

5.5. В случае, если Заказчик не выполняет условия по оплате работ, предусмотренные главой 2 настоящего Договора, то Заказчик теряет право на гарантийный срок на работы до полного выполнения обязательства по оплате по Договору.

6.1. Гарантийный срок на работы Стандартного монтажа составляет 1 год с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

При выполнении монтажа по ГОСТу (с использованием гидро и пароизоляционных лент) гарантийный срок составляет 3 года. В случае производства работ по изготовлению оконной конструкции – гарантийный срок на стекло не распространяется.

По истечении гарантийного срока, Заказчик может заключить с Исполнителем договор на Техническое обслуживание изделий.

6.2. Устранение выявленных Заказчиком недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение рабочих дней с даты письменного обращения в Гарантийный отдел Исполнителя, если иное дополнительно не согласовано Сторонами.

Претензии принимаются при предъявлении настоящего Договора.

Исполнитель не несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые появились вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции силами Заказчика и в результате транспортировки, осуществляемой Заказчиком. В случае ухудшения качества результата работ или выхода из строя фурнитуры вследствие нарушения условий их эксплуатации, Заказчик производит ремонт за свой счет.

6.3. По истечении гарантийного срока, а также при выявлении дефектов, образовавшихся вследствие действий Заказчика, не являющихся гарантийным случаем, Исполнитель направляет специалиста для устранения указанных дефектов только при согласовании условий устранений между Сторонами.

6.4. Вызов специалиста оплачивается согласно прайс-листа Исполнителя, действующего в период обращения Заказчика.

7.1. В случае возникновения претензий по Договору они должны быть оформлены в письменной форме и утверждены сторонами.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить в досудебном порядке путем переговоров.

7.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. При отказе Заказчика от приемки работ, согласно ст.717 ГК РФ и п.4 453 Заказчик возмещает Исполнителю фактические расходы, произведенные на производство (изготовление) работ, указанных в главе 1 настоящего Договора.

8.3. В случае нарушения срока оплаты работ по настоящему Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере % от стоимости неоплаченного заказа за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости (цены) работ по настоящему Договору.

8.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замера, своевременность изготовления, производства работ.

8.5. Исполнитель не несёт ответственность за действия сотрудников фирмы (монтажники, водители, грузчики и замерщики) без заключения договора Заказчика с Исполнителем.

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций

10.1. Все приложения, упомянутые в Договоре, являются неотъемлемой его частью.

10.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и согласованы Сторонами.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющий одинаковую юридическую силу.

ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон:

Текст соглашения на изготовление представляет собой совокупность условий, которые обязаны выполнять участники сделки. Согласно законодательным нормам РФ, условия контракта прописываются по усмотрению участников сделки, кроме ситуаций, в которых соответствующие условия предписываются законодательными или другими нормативными документами (п.4 ст.421 ГК РФ).

В любом варианте, условия, отображенные в договоре, обязаны соответствовать законодательству РФ. При утверждении закона, определяющего обязательные для участников соглашения условия, после подписания контракта, действующие на момент его подписания, сохраняют свой статус.

Таким образом, раздел договора «Права и обязанности сторон» является неотъемлемой частью соглашения на изготовление. В нем прописываются все права участников сделки (заказчика и исполнителя) и обязательства, которые каждый участник обязан выполнить для результативного завершения сделки.

Пример заполнения раздела.

Важно приложить к документу приложения, дополнительные документы. Нельзя не добавить и спецификацию материалов, тары.

Если стороны договорились, что оплата производится только по графику платежей, то важно внести в приложениях график внесения платежей.

Помимо всего сказанного, бланку документа обязательно должны сопутствовать протоколы разногласий, дополнительные соглашения. Что касается акта приема-передачи имущества, то его нужно оформить в обязательном порядке. Это аргументируется тем, что документ выступает в роли подтверждения передачи материалов покупателю со стороны продавца.

Чтобы сделка оказалась более прозрачной, стороны всегда могут согласовать и сравнение финансовой отчетности. Сюда принято относить и порядок решения возникших споров.

Если учесть каждый пункт договора, то сделку можно считать завершенной и прозрачной.

Комментарии к статье «Как выглядит договор купли-продажи металлоконструкций?»

Никто ничего не написал пока. Будтье первым!

Как выглядит договор купли-продажи металлоконструкций?

Договор купли-продажи — это соглашение, в силу которого одна сторона (продавец)

Обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар

и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)(ст. 454* ГК РФ). Договор купли-продажи является:

Требуется,чтобы продавец был собственником продаваемого имущества. Однако допускается заключение договора по продаже товара,

который будет создан или приобретен продавцом в будущем. Покупателем может быть любое дееспособное лицо. Предметом договора купли-продажи является определенное количество конкретного товара (любых вещей, в отношении которых соблюдены требования к их оборотоспособности). Договор считается заключенным только в случае, если стороны определили наименование и количество продаваемого товара. Ассортимент, качество и комплектность товара устан. Сторонами договора.Договором может быть предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара. Цена товара (или порядок ее определения) устанавливается

сторонами. Если цена договором не установлена, она определяется по общим правилам и равна цене товара, продаваемого при подобных обстоятельствах за аналогичные товары. Срок передачи товара устанавливается сторонами (при отсутствии этого условия в договоре считается, что передача должна состояться в разумный срок). Договор признается заключенным с условием передачи товара к строго определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении этого срока покупатель утрачивает интерес к договору. Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после истечения определенного в нем срока только с согласия покупателя.Срок оплаты по общему правилу наступает непосредственно до или после передачи товара. В связи с отступлением сторонами договора от общего правила различаются следующие виды оплаты.

1) Предварительная оплата товара.

является формой коммерческого кредитования;

2) Продажа в кредит. В данном случае исполнение покупателем обязанности по оплате зависит от передачи ему товара продавцом. По общему правилу товар до его полной оплаты признается находящимся в залоге у продавца. Договором может быть

предусмотрено, что до полной оплаты право собственности на товар вообще сохраняется за продавцом.

3) Оплата товара в рассрочку как разновидность продажи в кредит. Договор на таких условиях считается заключенным, если

наряду с другими существенными условиями в нем указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей.

Москва +4 °C доллар 64,22 евро 70,94 нефть 62,72 20 сентября, пятница 05:51 Документ «» Договор поставки металлопроката является основополагающим элементом любой сделки купли-продажи данной продукции. Документ составляется между двумя сторонами – поставщик и покупатель, и действует в течение указанного в нем срока с выполнением всех необходимых условий. Порядок составления договора В состав каждого типового договора поставки металлопроката входят следующие пункты: Предмет договора, в качестве которого выступает продукция особого рода (арматура, железо, алюминий, сплавы металлов), четкое наименование должно быть прописано в документе.

» В бланке договора на поставку товара должны указываться следующие сведения: Дата и город заключения договора. Информация о покупателе и продавце товара: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Если одной или обеими сторонами договора выступают юридические лица, то указываются их реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.

Предмет договора с указанием типа, количества и других характеристик товаров или ссылкой на спецификацию, датой и временем осуществления поставки. Сведения о комплектности и качестве поставляемых товаров. Сведения о количестве и товарном ассортименте.

Сведения о цене товара, цене договора и порядке осуществления расчетов

Конечно, важно понимать, что дополнительные условия могут различаться, здесь все решает конкретный случай. Но общепринятым считают пени, если не будет осуществлена своевременная поставка продукции или оплата.

Если учесть каждый пункт договора, то сделку можно считать завершенной и прозрачной.

Согласно составленному договору на изготовление, одна из сторон обязана изготовить некий заказ по заявке заказчика и передать заказчику изготовленный заказ за определенную плату. Предметом такого договора является заказ.

Заказчиком, при оформлении такого договора могут быть, как физлица, так и лица юридические. В качестве исполнителя – в большей части являются юридические лица, предоставляющие услуги по изготовлению. Однако исполнителями могут быть и физлица.

При изготовлении заказа исполнитель, обычно, пользуется своими средства и материалами. В то же время, договором могут быть оговорены условия, чтобы материалы для изготовления предоставлялись заказчиком.

Исполнитель в самостоятельном порядке осуществляет выбор метода изготовления заказа. Однако, в договоре может быть оговорено выполнение заказа методом, установленным заказчиком.

Примечание. Данным договором предусматривается, что право собственности на выполненный заказ получает заказчик.

Заполняя данный раздел договора, нужно предусмотреть, чтобы в соглашении на изготовление заказа чётко указывался предмет, который отмечен в заявке заказчика.

Примечание. На практике, нередко для изготовления предмета заказчик предоставляет чертежи предмета.

В этом варианте, чертеж является неотъемлемым приложением соглашения, и исполнитель обязан изготовить заказ согласно представленным чертежам.

Кроме этого, некоторые компании, предоставляющие услуги по изготовлению заказов, обладают разработанными каталогами и экземплярами. При заказе предмета, выбранного из каталога, заказ обязан быть изготовлен согласно образцу в каталоге.

(: “Мебель под заказ. Заключение договора”)

Договор поставки металлопроката образец бланк